消防工程施工合同(集合15篇)
在当今不断发展的世界，很多场合都离不了合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编整理的消防工程施工合同，欢迎大家分享。
消防工程施工合同1发包：_______(以下简称甲方)
承包：(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关条款，结合重庆市的有关规定和本工程的具体情况，经双方友好协商一致，达成如下条款：
一、工程概况：
(一)工程名称：_____________
(二)工程地点：___________________
(三)工程规模：________________________________________________
(四)投资批准文号：____________________
(五)工程内容：1-7#楼消防系统工程及楼外消防环网工程。
(六)承包范围：楼内火灾自动报警及联动系统、室内消火栓系统、喷淋系统。
二、工期：本工程开工自_______年_______月_______日开工，至_______年_______月_______日，共计260天(9个月)。其余工程项目随总体建筑工期进度施工，工期另定。
三、工程及相关产品质量
乙方提供的工程所 ……此处隐藏29661个字……元。
九、维修责任
乙方负责保修期限为_____年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙方相应的费用。
十、违约责任
1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款1‰的违约金，最高不超过合同价款的3%。
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。
3、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按工程价款的1‰向乙方支付违约金。
4、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的，乙方应返工，返工费用由乙方承担。
5、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。
十一、争议解决
1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。
2、双方在合同执行期内如有争议，应由双方友好协商解决，如协商无效任何一方均可向___________地人民法院提起诉讼。
甲方（公章）：
签约代表：
签约时间：_______年___月___日
签约地点：
乙方（公章）：
签约代表：
签约时间：_______年___月___日
签约地点：
